<menu id="yyesi"><del id="yyesi"></del></menu>
<label id="yyesi"><s id="yyesi"></s></label>
<cite id="yyesi"><del id="yyesi"></del></cite>
  • <address id="yyesi"></address>
  • <address id="yyesi"><nav id="yyesi"><strong id="yyesi"></strong></nav></address>
    <menu id="yyesi"><del id="yyesi"><sup id="yyesi"></sup></del></menu>
    提問 15萬律師在線解答
    律圖 > 法律知識 > 合同事務 > 合同糾紛> 合同違約賠償協議書怎么寫

    合同違約賠償協議書怎么寫

    跳過文章,直接獲取專業解讀?
    來源:律圖與@黎永杰律師聯合整理 · 2020.09.28 · 64516人看過
    導讀:包括原告、被告基本信息,訴訟內容:要求被告賠付違約金。事實和理由:按照雙方當時簽訂的合同,被告違約事實明顯。具狀人簽名,日期。

    違約賠償協議書范本

    甲方(出賣人):****都城物業發展有限公司

    乙方(買受人):****勁松路甲1號松華園小區 單元 房業主

    鑒于:

    1、2007年 月 日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京商品房預售合同》(合同編號: ),乙方購買***勁松路甲1號松華園小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。

    2、甲方應于2007年10月31日前向乙方交付商品房。

    3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

    4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自2008年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至2008年5月19日。

    5、乙方已于2008年5月30日辦理了入住手續,接收了商品房。

    6、自2007年11月1日起至2008年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣 元。

    甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行

    一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元,于2008年 月 日前以現金方式一次付清。

    二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

    三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

    四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

    五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

    甲方:________ 乙方:________

    ________ 年________ 月________ 日

    希望律圖網站的小編為您帶來的文章能夠解決您在實際生活中所遇到的問題,若是您還有其他的法律疑問,可以隨時聯系我們律圖網站上的專業律師們。

    延伸閱讀:
    有法律問題?朝陽區律師為您在線解答
    展開全文
    糾錯

    內容糾錯

    內容有誤 未解決問題 法條過時 內容過時 排版錯亂 其他錯誤
    聲明:該內容系律圖網結合政策法規整理發布,若內容有誤或涉及侵權請點擊意見反饋提交問題,我們將按規定核實后及時處理。
    看完仍有疑問?想要更詳細的答案?
    更快速 更準確 更全面
    專業律師指導服務

    立即掃碼,你可以獲得

    更多

    合同糾紛熱門文章

    • 解決購房過程中發生的房產糾紛,可以通過協商、調解、仲裁、行政和訴訟等辦法加以解決(1)協商解決。協商解決是雙方當事人達成一致以解決問題(2)調解解決(3)仲裁解決(4)…
      4920次閱讀2021.10.21
    • 因為精神損害屬于侵權責任,不屬于合同糾紛。因此對于旅游合同糾紛精神損害賠償應該按照《關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》中的規定,應當承擔消除影響、賠禮道歉…
      4866次閱讀2021.10.21
    • 1、因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。2、因保險合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄。3、因票據糾紛提起的訴訟,…
      6588次閱讀2021.07.14
    • 《民法典》第五百九十一條規定:“當事人一方違約后,對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失…
      20034次閱讀2021.02.25
    • 因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。沒有約定管轄法院的情況下,因買賣合同產生的糾紛只能由被告住所地或合同履行地法院管轄。被告是公民的,戶籍所在…
      8376次閱讀2021.02.02
    更多

    律師權威解答

    想獲取更多合同事務資訊

    微信掃一掃
    正在播放户外厕所勾搭,国产网红无码精品视频,迷情校园视频二区 资讯网 财经网 体育网 时尚网 科技网 博客网 手机网 新闻网 历史网 娱乐网